建筑工程建设施工合同示范文本.doc

第三部分　专用条款 一、词语定义及合同文件２．合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：３．语言文字和适用法律、标准及规范３．１本合同除使用汉语外，还使用语言文字。３．２适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：３．３适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：４．图纸４．１发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人对图纸的保密要求：使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务５．工程师５．２监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：５．３发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：５．６不实行监理的，工程师的职权：７．项目经理姓名：职务：８．发包人工作８．１发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（１）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：（２）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（３）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（４）工程地质和地下管线资料的提供时间：（５）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（６）水准点与座标控制点交验要求：（７）图纸会审和设计交底时间：（８）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：＿＿＿＿＿（９）双方约定发包人应做的其他工作：８．２发包人委托承包人办理的工作：９．承包人工作９．１承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（１）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：（２）应提供计划、报表的名称及完成时间：（３）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：（４）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：（５）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：（６）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：（７）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：＿＿（８）施工场地清洁卫生的要求：（９）双方约定承包人应做的其他工作：三、施工组织设计和工期１０．进度计划１０．１承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程师确认的时间：１０．２群体工程中有关进度计划的要求：１３．工期延误１３．１双方约定工期顺延的其他情况：四、质量与验收１７．隐蔽工程和中间验收１７．１双方约定中间验收部位：１９．工程试车１９．５试车费用地承担：五、安全施工六、合同价款与支付２３．合同价款及调整２３．２本合同价款采用方式确定。（１）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法：（２）采用可调价格合同，合同价款调整方法：（３）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：２３．３双方约定合同价款的其他调整因素：２４．工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：２５．工程量确认２５．１承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：２６．工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：七、材料设备供应２７．发包人供应材料设备２７．４发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（１）材料设备单价与一览表不符：（２）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（３）承包人可代为调剂串换的材料：（４）到货地点与一览表不符：（５）供应数量与一览表不符：（６）到货时间与一览表不符：２７．６发包人供应材料设备的结算方法：２８．承包人采购材料设备２８．１承包人采购材料设备的约定：八、工程变更九、竣工验收与结算３２．竣工验收３２．１承包人提供竣工图的约定：３２．６中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议３５．违约３５．１本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第２４条约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第２６．４款约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第３３．３款约定发包人违约定发应承担的违约责任：双方约定的发包人其他违约责任：３５．２本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第１４．２款约定承包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第１５．１款约定承包人违约应承担的违约责任：双方约定的承包人其他违约责任：３７．争议３７．１本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：（一）提交　　仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。十一、其他３８．工程分包３８．１本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位为：３９．不可抗力３９．１双方关于不可抗力的约定：４０．保险４０．６本工程双方约定投保内容如下：（１）发包人投保内容：发包人委托承包人办理的保险事项：（２）承包人投保内容：４