- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
光伏电站施工合同
发包人: 以下简称甲方
承包人: 以下简称乙方
根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求,为了确保分布式光伏电站顺利完成,为明确甲乙双方责任、权利和经济关系,鉴定本合同双方共同履行。
工期(根据业主方及建设单位书面通知为准)
开工日期:
并网日期:
竣工日期:
分包项目:
1、打锚杆桩洞: /个
2、挖锚杆桩500大基础平台: /个
3、插锚杆及灌锚杆水泥浆: /个
4、挖300大纯泥锚杆桩洞: /个
以上所包项目,承包方: 自行负责,机械设备所有费用,包括:柴油、钻头、钻杆及机械维修等一切费用。
承包方在施工期间发生一切人员伤亡事故,均由承包方自行负责。
施工质量和质量检查
承包方应对施工质量全面负责,施工必须严格按施
工图所提要求和标准进行施工。
2、发包方确定不合格的工程,承包方必须返工,费用由承包方自行承担,如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工完成。
3、如有施工现场变更项目,由建设方书面通知为依据,另行增补。
四、付款方式:
承包方在施工期间由甲方提供日常生活费用。
工程竣工,依业主方付款方式对承包方支付工程款。
违约责任
在本合同履行期间,承包方中途停工及退场和其它原因,,
不听从甲方施工安排等,造成工期延误及经济损失应由承包方承担一切责任,如强烈要求退场者按所做工程量50%结算,。
如有未尽事宜,甲、乙双方本着友好协商的原则处
理,如无法解决,甲、乙双方可向人民法院起诉。
本合同一式二份,双方签字盖章生效。
甲方(签章): 乙方(签章):
联系电话: 联系电话:
身份证号码: 身份证号码:
签订日期:
文档评论(0)