灌浆施工合同.pdf

灌浆施工合同      篇一：注浆劳务施工协议   注浆劳务施工协议   劳务发包人（全称）： （以下简称甲方）   劳务承包人（全称）： （以下简称乙方）   双方同意根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装 工程承包条例》及有关规定，为   明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方 协商同意签订如下协议。   一、 工程概况：   1.1 、工程名称：   1.2 、工程地点：   二、 承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据：   2.1 、承包方式：本工程路面成孔注浆处理工程由乙方承 包，即施工劳务费用和机械费用。   2.2 、承包内容如下：   机械进出场安装、机械维修、拌制水泥浆、桩机就位、 1 调整孔位、钻孔、孔口安   装、水泥注浆。   2.3 、合同形式：本合同采用 固定单价 合同形式。   2.4 、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如 下：   钻孔单价 65 元/m(大写：肆拾元每米) ，注浆单价 165 元 /吨（大写：壹佰   贰拾元每吨）。   2.5 、工程量结算依据：钻孔成孔工程量按桩设计长度（以 地面标高至桩底标高计算）；   注浆工作量按每日甲方进场水泥吨数计算。每日甲乙双 方现场施工负责人签字计量。   三、 双方权利和义务：   3.1 、发包人职责   3.1.1 、三通一平由甲方负责（即水通，电通和路通至施工 现场）。施工前进行施工技   术、质量、安全、文明施工的交底，施工过程中进行实 时指导,负责将施工用电及   施工用水排至乙方施工现场；施工材料（水泥、外加剂、 孔口管）甲方运至乙方施   工现场，费用由甲方负责。   3.1.2 、负责与上级部门的联系，为乙方顺利施工创造外部 2 条件   3.1.3 、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施， 吃饭由乙方自行解决。   3.1.4 、保证道路的畅通和必要的施工场地。   3.2 、承包人职责   3.2.1 、乙方必须承担合同内容的全部工作，确保工程按时、 保质完成。   3.2.2 、乙方委派为驻现场代表，全权负责根据工地文明施 工要求管理好自   有班组，组织现场施工。   3.2.3 、在施工过程中，按甲方的要求做好施工记录，并交 甲方统一汇总。   3.2.4 、按照甲方要求组织人力及时进场，保证工程及时完 成。  3.2.5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅 自违反安全操作规程。   3.2.6 、饮食由乙方解决，劳保用品由乙方解决。   3.2.7 、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并 提出自己的建议。   3.3 、 损误工期误工赔偿   3.1.1 因对方原因造成不能正常施工，所产生的误工费用 损失由责任方承担全部责任。 3   四、 协议工期（具体日期以具备正常施工条件下达开工 令为准）：   开工日期：   乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员，确 保工程安全按时完成。   五、 付款方式：   依据双方确认工程量支付进度款，甲方每月 25 日之前向 乙方支付本月工作量的 85%   作为工程进度款，待工程全部完工后 5 日之内一次性全 部付清。   六、 争议的解决方法：   双方协商解决；双方协商不成按下列方式解决：   8.1 、向自贡仲裁委员会申请仲裁。   8.2 、向人民法院提起诉讼。   七、附则：   9.1 、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。   9.2 、本协议双方签字盖章后生效，工程尾款结清后终止。   甲方（盖章）： 乙方（盖章）：   法人代表： 法人代表：   法人委托代理人： 法人委托代理人：   电话： 电话：   签约日期：年月 日 4  篇二：注 浆 施 工 合 同 模 板