- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
简述建设工程施工合同的作用。【含附件】
简述建设工程施工合同的作用。【含附件】
简述建设工程施工合同的作用。【含附件】
简述建设工程施工合同的作用。
合同编号:_______
名称:_______
地质:_______
名称:_______
地质:_______
鉴于业主希望对位于_______(地点)的工程项目进行施工,承包商愿意承担该工程项目的施工任务,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,特订立本合同,共同遵照执行。
第一条工程概况
1.1工程名称:_______
1.2工程地点:_______
1.3工程范围:_______
1.4工程内容:_______
第二条合同价格及支付方式
2.1合同价格:本工程合同总价为人民币_______元(大写:_______元整)。
(1)预付款:合同签订后_______日内,业主支付给承包商合同总价的_______%作为预付款;
(2)进度款:承包商完成合同约定的工程进度后,业主支付给承包商相应进度款项;
(3)竣工结算:工程竣工验收合格后,业主支付给承包商剩余的合同价款。
第三条工期及违约责任
3.1工期:本工程自_______年_______月_______日开始施工,总工期为_______天。
3.2违约责任:
(1)如因承包商原因导致工期延误,每延误一日,承包商应向业主支付合同总价款的_______%作为违约金;
(2)如因业主原因导致工期延误,每延误一日,业主应向承包商支付合同总价款的_______%作为赔偿金。
第四条工程质量及验收
4.1工程质量:承包商应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合约定。
4.2验收:工程完工后,承包商应向业主提交相关验收资料,双方按照约定进行验收。验收合格后,办理竣工结算手续。
第五条工程变更及签证
5.1工程变更:在施工过程中,如业主需要对工程进行变更,应提前通知承包商,双方签订书面变更协议,并按照约定调整合同价款和工期。
5.2签证:在施工过程中,如发生特殊情况,双方应及时办理相关签证手续。
第六条争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有关部门申请调解。
6.2如调解不成,双方同意将争议提交_______仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
第七条其他约定
7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年。
甲方(盖章):_______
乙方(盖章):_______
法定代表人(或授权代表):_______
法定代表人(或授权代表):_______
签订日期:_______年_______月_______日
一、五种特殊的应用场合及注意事项
1.家庭装修
应用场合:家庭装修是建设工程施工合同最常见的一种应用场合。家庭装修涉及的工程范围较小,但同样需要签订合同来保障双方的权益。
注意事项:在家庭装修中,需要特别注意工程范围和工程内容的明确约定,以及支付方式和工期的具体规定。同时,对于装修材料的质量和品牌,也要在合同中明确标注,以免后期出现纠纷。
2.商业建筑装修
应用场合:商业建筑装修包括商铺、办公楼等场所的装修工程。这类工程一般规模较大,涉及的工程内容和施工周期较长。
注意事项:在商业建筑装修中,需要特别注意工程质量的要求和验收标准。由于商业场所的特殊性,还需要在合同中明确约定施工时间,以减少对营业的影响。
3.住宅小区建设
应用场合:住宅小区建设是指房地产开发商进行的住宅楼、公寓等住宅项目的建设。这类工程一般规模较大,施工周期长,涉及的利益相关方较多。
注意事项:在住宅小区建设中,需要特别注意工程质量和验收标准的规定。同时,由于涉及多个业主的利益,还需要在合同中明确约定物业管理等相关事项。
4.城市基础设施建设
应用场合:城市基础设施建设包括道路、桥梁、公园等公共设施的建设工程。这类工程一般由政府部门或国有企业负责。
注意事项:在城市基础设施建设中,需要特别注意工程质量和安全标准的要求。同时,由于涉及公共安全和公共利益,还需要在合同中明确约定工程的维护和保养责任。
5.工业建设
应用场合:工业建设包括工厂、仓库等工业设施的建设工程。这类工程一般规模较大,施工周期长,涉及的技术要求较高。
注意事项:在工业建设中,需要特别注意工程质量和安全标准的要求。同时,由于涉及生产设备的安装和调试,还需要在合同中明确约定施工过程中的配合和协调事项。
二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法
1.工期延误
问题:在实际施工过程中,可能会因为各种原因导致工期延误,影响工程进度和交付时间。
解决办法:在合同中明确约定工期的具体要求,并规定相应的违约责任。如果出现工期延误,双方应积极沟通,找出原因,并协商解
文档评论(0)