原创力文档- 1、本文档共9页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
第一篇范文：合同编号：__________
合同各方：
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“承包商”）：
鉴于业主拟对桥梁施工电气工程进行施工，承包商愿意承担该工程的施工任务，根据《合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下合同条款：
一、工程概况
1.1工程名称：桥梁施工电气工程
1.2工程地点：__________
1.3工程内容：包括但不限于电气设备的安装、调试、验收及售后服务等。
1.4工程范围：承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成本合同约定的工程内容。
二、合同价格及支付
2.1合同价格：本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2支付方式：双方同意按照以下付款计划进行支付：
（1）预付款：合同签订后，业主向承包商支付合同总价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：承包商按照工程实际进度，每月向业主提交工程进度报告，业主根据实际完成的工程量支付相应进度款。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，业主向承包商支付至合同总价款的__________%。
（4）质保金：工程竣工验收合格并办理完竣工结算手续后，业主保留合同总价款的__________%作为质保金，质保期结束后无质量问题或质量问题已妥善解决的情况下，业主无息退还质保金。
三、工期及延期
3.1工期：本工程的总工期为__________天，自合同签订之日起计算。
3.2延期：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定延期时间，并签订书面补充协议。
四、质量标准及验收
4.1质量标准：承包商应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
4.2验收：工程完成后，承包商应向业主提交竣工资料，双方按照国家及行业相关标准和规范进行验收。
五、违约责任
5.1业主违约：业主未能按照合同约定支付款项，应向承包商支付违约金，违约金的计算方式为：迟延支付金额×迟延天数×__________%。
5.2承包商违约：承包商未能按照合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金的计算方式为：迟延完成工程金额×迟延天数×__________%。
六、争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
七、合同解除
7.1在合同履行期间，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。
八、其他约定
8.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、附件
9.1附件1：施工图纸及技术规范
9.2附件2：工程量清单
9.3附件3：付款计划
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（业主）：__________
乙方（承包商）：__________
签订日期：__________
第二篇范文：第三方主体甲方权益主导
合同各方：
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“承包商”）：
第三方（以下简称“监理单位”）：
鉴于业主拟对桥梁施工电气工程进行施工，承包商愿意承担该工程的施工任务，监理单位愿意负责对工程进行监理，根据《合同法》等相关法律法规的规定，经三方友好协商，达成如下合同条款：
一、工程概况
1.1工程名称：桥梁施工电气工程
1.2工程地点：__________
1.3工程内容：包括但不限于电气设备的安装、调试、验收及售后服务等。
1.4工程范围：承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成本合同约定的工程内容。
二、合同价格及支付
2.1合同价格：本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2支付方式：业主应按照以下付款计划进行支付：
（1）预付款：合同签订后，业主向承包商支付合同总价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：监理单位根据工程实际进度，每月向业主提交工程进度报告，业主根据实际完成的工程量支付相应进度款。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，业主向承包商支付至合同总价款的__________%。
（4）质保金：工程竣工验收合格并办理完竣工结算手续后，业主保留合同总价款的__________%作为质保金，质保期结束后无质量问题或质量问题已妥善解决的情况下，业主无息退还质保金。
三、工期及延期
3.1工期：本工程的总工期为__________天，自合同签订之日起计算。
3.2延期：如因不可抗力等原因导致工期延误，三方应协商确定延期时间，并签订书面补充协议。
四、质量标准及验收
4.1质量标准：承包商应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
4.2验收：工程完成后，承包商应向监理单位提交竣工资料，监理单位
文档评论（0）