原创力文档- 1、本文档共7页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
建设工程施工合同(国标)
第一部分协议书
一、工程概况
工程名称：XXXX建设工程
工程地点：XXXX
资金来源：自筹
工程建设内容：施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。
二、工程承包范围
承包范围：本项目施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。
三、合同工期
开工日期：年月日（以建设方通知为准）
竣工日期：年月日
合同工期：日历天。
四、质量标准
工程质量标准：符合《汽车加油站设计与施工规范》GB50156-2002（2006版）、《中国石化加油站新形象VI装修工艺标准手册》（2006版）、《中国石化加油站标准（2008版）》及国家及行业现行施工及验收规范合格工程标准。
五、合同价款
中标价款：人民币万元整（大写：人民币万元整）。
六、组成合同的文件
本合同协议书
中标通知书
中标人投标书
第二部分承包人义务
一、承包人应按合同约定的时间、质量和数量完成工程。
二、承包人应按照合同约定的施工方案进行施工，并接受发包人的监督和检查。
三、承包人应承担工程期间的所有费用，包括但不限于劳动力、材料、设备、运输、临时设施等。
四、承包人应负责办理工程所需的所有许可和批准，并承担相关费用。
第三部分发包人义务
一、发包人应按照合同约定的时间和金额支付合同价款。
二、发包人应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。
三、发包人应负责协调工程所在地的相关政府部门，确保工程的顺利进行。
四、发包人应对工程的质量和进度进行监督和检查，并提出合理化的建议。
第四部分违约责任
一、承包人未按照合同约定的时间、质量和数量完成工程的，应支付违约金。
二、发包人未按照合同约定的时间和金额支付合同价款的，应支付滞纳金。
三、承包人违反合同约定的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金。
四、发包人违反合同约定的，承包人有权解除合同，并要求发包人支付违约金。
第五部分争议解决
AnydisputesarisingoutoforinconnectionwiththisContractshallbesettledbyarbitrationinaccordancewiththeRulesoftheChinaInternationalEconomicandTradeArbitrationCommission(CIETAC)ineffectatthetimeofthearbitrationapplication,andthearbitrationawardshallbefinalandbindinguponbothparties.
第六部分其他
一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
二、本合同一式两份，双方各执一份。
三、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
四、本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方确认后生效。
第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导
第一部分协议书
一、工程概况
工程名称：XXXX建设工程
工程地点：XXXX
资金来源：自筹
工程建设内容：施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。
二、工程承包范围
承包范围：本项目施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。
三、合同工期
开工日期：年月日（以建设方通知为准）
竣工日期：年月日
合同工期：日历天。
四、质量标准
工程质量标准：符合《汽车加油站设计与施工规范》GB50156-2002（2006版）、《中国石化加油站新形象VI装修工艺标准手册》（2006版）、《中国石化加油站标准（2008版）》及国家及行业现行施工及验收规范合格工程标准。
五、合同价款
中标价款：人民币万元整（大写：人民币万元整）。
六、组成合同的文件
本合同协议书
中标通知书
中标人投标书
第二部分甲方权益主导
一、甲方权益
甲方有权按照合同约定对工程进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度等方面的符合要求。
甲方有权根据合同约定对乙方进行评价和考核，包括但不限于工程质量、进度、成本控制等方面。
甲方有权在合同约定的范围内对工程进行变更，包括但不限于设计、施工方案、工程量等方面的变更。
甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的保障。
甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等方面的责任。
二、甲方利益保障
甲方有权要求乙方按照合同约定支付履约保证金，以确保乙方履行合同义务。
甲方有权要求乙方提供合同约定的履约担保，包括但不限于信用
文档评论（0）