游乐园区地坪漆施工合同书.docx

游乐园区地坪漆施工合同书

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：

__________

__________

__________

乙方（以下简称“承包商”）：

__________

__________

__________

鉴于业主拟对位于__________的游乐园区地坪进行漆施工，承包商愿意按照业主的要求进行施工，双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：

一、工程范围

1.1工程范围包括但不限于：游乐园区地坪漆施工、相关材料供应、施工所需机械设备及人员配备等。

1.2业主应向承包商提供施工所需的图纸、技术规范及其他相关资料。

二、合同价格

2.1本合同的总价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价格包括但不限于：材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。

三、付款方式

3.1业主应按照以下付款计划向承包商支付合同款项：

（1）预付款：合同签订后__________个工作日内，支付合同价款的__________%；

（2）进度款：承包商完成工程量的__________%后，支付合同价款的__________%；

（3）竣工款：工程竣工验收合格后__________个工作日内，支付合同价款的__________%；

（4）质保金：工程竣工验收合格后__________年内，按合同价款的__________%作为质保金。

3.2付款方式为电汇或银行转账，付款凭证作为付款依据。

四、工期

4.1工期为__________天（含法定节假日），自合同签订之日起计算。

4.2因不可抗力、业主原因等因素导致的工期延误，工期相应顺延。

五、质量保证

5.1承包商应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。

5.2工程质量保修期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、合同附件

8.1本合同附件包括但不限于：施工图纸、技术规范、材料清单等。

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（业主）：__________

乙方（承包商）：__________

签订日期：__________

附件：

1.施工图纸

2.技术规范

3.材料清单

以下为特殊应用场景及相关说明：

一、特殊应用场景：游乐园区地坪漆施工工程变更

在游乐园区地坪漆施工过程中，可能会因业主需求变更、设计修改等原因导致工程范围、工程量、施工工艺等方面的变更。这种情况下，需要对合同进行相应的修改和补充。

注意事项及修正条款：

1.任何工程变更，业主方需以书面形式提出，并经双方确认；

2.工程变更导致的合同价格、工期等变化，双方应另行协商确定；

3.因工程变更导致的承包商损失，业主方应予以合理赔偿。

二、特殊应用场景：游乐园区地坪漆施工延期

由于天气、不可抗力等因素导致游乐园区地坪漆施工延期，需要对合同工期条款进行适当调整。

注意事项及修正条款：

1.双方应提前关注天气预报，做好防范措施；

2.如遇不可抗力等因素，双方应及时沟通，协商确定延期天数；

3.延期导致的费用增加，双方应另行协商确定。

三、特殊应用场景：游乐园区地坪漆施工质量纠纷

在游乐园区地坪漆施工过程中，可能会出现质量问题，导致双方产生纠纷。

注意事项及修正条款：

1.业主方应确保提供的设计、材料等符合国家标准和行业标准；

2.承包商应严格按照施工图纸、技术规范等进行施工；

3.如出现质量问题，双方应及时沟通，共同分析原因，制定整改措施。

四、特殊应用场景：游乐园区地坪漆施工付款纠纷

在游乐园区地坪漆施工过程中，可能会因付款进度、金额等方面产生纠纷。

注意事项及修正条款：

1.双方应严格按照合同约定的付款计划执行；

2.付款凭证应作为付款依据，双方应妥善保管；

3.如一方未按约定付款，另一方有权要求违约方支付违约金，并赔偿损失。

五、特殊应用场景：游乐园区地坪漆施工验收纠纷

在游乐园区地坪漆施工完成后，可能会因验收标准、验收结果等方面产生纠纷。

注意事项及修正条款：

1.双方应按照国家相关标准和行业标准进行验收；

2.验收过程中，双方应共同参与，确保验收的公正、公平；

3.如验收不合格，承包商应按照业主方的要求进行整改，直至验收合格。

在实际操作过程中，游乐园区地坪漆施工合同可能还会遇到以下问题及注意事项：

1.施工过程中的安全防护措施：双方应确保施工现场的安全，遵守国家相关安全规定，预防安全事故的发生；

2.施