[标准合同]承揽加工合同3篇.docxVIP

承揽加工合同3篇 承揽方（甲方）: 定作方（乙方）: 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 第六条加工费结算办法与时间 。 第七条 乙方应于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方应于 年 月 日前向甲方交付预付款 。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承 担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约 金和赔偿金，有余款可以请求返还。 第八条甲方的违约责任 1?甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价 ； 不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任 ；经过修整或调 整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2?甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补 齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失 由甲方赔偿。 3?因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4?甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部 分的价款总额的 o偿付违约金。 5?甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值 %的违约金。 6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合 同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造 成的损失。 乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值 % 的违约金。 乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物 的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规 定，向甲方偿付违约金。 乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用 第十条声明及保证 （一）甲方： 1?甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何 足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4?甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的 法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 匚）乙方： 1?乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2?乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何 足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4?乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的 法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密 （技术信息、经营 信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任 何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约 定的除外。保密期限为 。 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失 第十二条不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成 重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社 会事件如战争、动乱、政府行为等。 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事 故情况书面告知另一方，并应在 内，提供事故详情及合同不能履行或 者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。 第十三条通知 1?根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知 和要求等，必须用书面形式，可采用 (书信、传真、电报、当面送交等方 式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。 各方通讯地址如下： 。 —方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 日内，以书面形式通 知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1?本合同受 国法律管辖并按其进行解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双