有关建设工程项目施工合同.docxVIP

有关建设工程项目施工合同

建设工程项目施工合同

第一章总则

第一条合同主体

1.1本合同由以下双方签订：

甲方：_______（以下简称“业主”），营业执照号：_______，地址：_______，联系人：_______，联系电话：_______。

乙方：_______（以下简称“施工方”），营业执照号：_______，地址：_______，联系人：_______，联系电话：_______。

第二条合同签订日期

本合同签订日期为_______年_______月_______日。

第三条工程概况

1.3本工程为_______项目，位于_______，工程内容包括：_______。

第二章合同条款

第四条合同金额

4.1本合同总金额为人民币_______元（大写：_______元整），其中包括：工程款_______元，材料款_______元，人工费_______元，利润_______元，税金及其他费用_______元。

4.2乙方应在合同签订后_______日内向甲方开具正式发票。

第五条支付方式

5.1本合同采用分期支付方式，具体支付条款如下：

（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程款的_______%；

（2）工程进度达到_______%后，甲方支付乙方工程款的_______%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。

5.2支付方式为银行转账，账户信息如下：

户名：_______

账号：_______

开户行：_______

第六条工程进度及质量

6.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。

6.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按照合同约定向乙方追究违约责任。

6.3工程验收合格标准为：_______。

第七条违约责任

7.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，甲方有权要求乙方及时整改，并按照合同约定向甲方支付违约金。

7.2甲方如违反合同约定，导致工程进度、付款等方面出现问题，乙方有权要求甲方及时整改，并按照合同约定向乙方支付违约金。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第三章其他约定

第九条保密条款

9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

9.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第十条合同的变更和解除

10.1双方同意，合同的变更或解除必须经双方协商一致，并签订书面协议。

10.2合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理已完成的工程，确保工程质量。

第十一条合同的转让

11.1未经甲方同意，乙方不得将合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。

第四章附则

第十二条合同附件

本合同附件包括：_______。

第十三条合同生效

13.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第十四条法律适用

本合同适用_______法律法规。

甲方（盖章）：_______

乙方（盖章）：_______

签订日期：_______年_______月_______日

（注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。）###特殊的应用场合及增加条款

涉外工程

第十四条法律适用与争议解决

14.1本合同适用_______法律法规。如涉及国际法律，按照国际仲裁法进行争议解决。

14.2双方同意，如发生争议，首选通过国际仲裁解决，仲裁地点为_______。

环保要求高的工程

第十条环境保护与合规

10.1乙方应确保施工过程中符合国家和地方的环保要求，不得擅自排放污染物。

10.2乙方应按照相关法律法规进行废弃物处理，确保施工结束后场地恢复原状。

与文化遗址相关的工程

第十一条文物保护与合规

11.1乙方在施工过程中如涉及文化遗址，应立即停止施工，并报告文物部门。

11.2乙方应遵守文物部门的相关规定，对施工区域进行考古发掘和保护。

紧急救援或战备工程

第六条工程进度与应急响应

6.1乙方应确保工程在规定的时间内完成，以满足甲方紧急需求。

6.2乙方应建立应急响应机制，确保在紧急情况下能够迅速调整资源，加快工程进度。

高新技术工程

第九条技术保密与知识产权

9.1乙方应保证施工过程中不泄露甲方的技术秘密和知识产权。

9.2乙方应按照甲方的要求签订保密协议，并采取必要的保密措施。

详细的附件列表及要求

施工图纸：详细的施工设计图，包括平面图、立面图、剖面图等，以及施工说明和技术要求