- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
建设工程合同(含FIDIC)条款
1.定义与解释
1.1定义
“合同”指本建设工程合同,包括合同协议书、通用条款、专用条款及其附件。
“业主”指合同协议书中指定的有权委托代理人。
“承包商”指合同协议书中指定的有权接受合同工程的人。
“工程”指合同协议书中规定的承包商应完成的工程。
“合同价格”指承包商为完成工程所报价的价格,包括工程的所有工作内容和费用。
1.2解释
标题-用于指导合同的主要目的和内容。
引言-简要说明合同的背景和双方的权利义务。
条款-具体规定合同的各个方面,如工程范围、进度、质量、价格、支付、违约等。
附件-包括与合同有关的技术文件、图纸、规范等。
2.工程范围与内容
2.1工程范围
承包商应按照合同图纸、规范和其他技术文件的规定,完成合同工程的设计和施工。
2.2工程内容
设计:承包商应负责合同工程的设计工作,并取得业主或其代表的认可。
施工:承包商应按照设计图纸和规范要求,完成合同工程的施工。
材料与设备:承包商应提供合同工程所需的全部材料和设备,并保证其质量。
调试与验收:承包商应负责合同工程的调试工作,并协助业主进行验收。
3.进度与工期
3.1施工工期
本合同工程的施工工期为____个月,自合同签字之日起计算。
3.2进度计划
承包商应按照合同要求,提交工程进度计划,并报业主或其代表批准。
3.3工期延误
承包商应承担由于自身原因导致的工期延误的责任。
由于不可抗力或其他非承包商原因导致的工期延误,双方可协商解决。
4.质量与标准
4.1质量要求
合同工程的质量应符合合同图纸、规范和其他技术文件的要求,并满足国家相关标准。
4.2质量控制
承包商应建立健全质量管理体系,确保工程质量。
业主或其代表有权对工程质量进行监督检查。
5.价格与支付
5.1合同价格
本合同的合同价格为人民币____元(大写:____________________元整),包括工程的所有工作内容和费用。
5.2支付方式
预付款:合同签字后,业主支付合同价格的10%作为预付款。
进度付款:按照工程进度,业主支付相应的进度款。
最终付款:工程验收合格后,业主支付合同价格的90%。
6.违约与赔偿
6.1承包商违约
承包商未按合同要求完成工程,应承担违约责任。
承包商提供的材料和设备不符合合同要求,应承担更换或修复的费用。
6.2业主违约
业主未按合同约定支付款项,应承担违约责任。
业主未按合同要求提供施工条件,导致工期延误,应承担相应的责任。
7.争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8.合同的生效、变更与解除
本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同的变更或解除,应经双方协商一致,并签订书面协议。
9.其他条款
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。
本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
业主代表:______________
承包商代表:______________
签订日期:______________
以上是关于“建设工程合同(含FIDIC)条款”的一个详细示例,具体内容
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
1.定义与解释
1.1定义
“合同”指本建设工程合同,包括合同协议书、通用条款、专用条款及其附件。
“甲方”指合同协议书中指定的有权委托代理人。
“乙方”指合同协议书中指定的有权接受合同工程的人。
“第三方”指合同协议书授权参与合同实施,具有特定责任和义务的独立主体。
“工程”指合同协议书中规定的乙方应完成的工程。
“合同价格”指乙方为完成工程所报价的价格,包括工程的所有工作内容和费用。
1.2解释
标题-用于指导合同的主要目的和内容。
引言-简要说明合同的背景和双方及第三方的权利义务。
条款-具体规定合同的各个方面,如工程范围、进度、质量、价格、支付、违约等。
附件-包括与合同有关的技术文件、图纸、规范等。
2.工程范围与内容
2.1工程范围
乙方应按照合同图纸、规范和其他技术文件的规定,完成合同工程的设计和施工。
2.2工程内容
设计:乙方应负责合同工程的设计工作,并取得甲方或其代表的认可。
施工:乙方应按照设计图纸和规范要求,完成合同工程的施工。
材料与设备:乙方应提供合同工程所需的全部材料和设备,并保证其质量。
调试与验收:乙方应负责合同工程的调试工作,并协助甲方进行验收。
3.进度与工期
3.1施工工期
本合同工程的施工工期为____个月,自合同签字之日起计算。
3.2进度计划
乙方应按照合同要求,提交工程进度计划,并报甲方或其代表批准。
3.3工期延误
乙方应承担由于自身原因导致的工期延误的责任。
由于不
文档评论(0)