建设工程施工合同判决.docxVIP

建设工程施工合同判决

第一章总则

第一条合同依据

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同。

第二条合同主体

甲方（以下简称“委托方”）：【甲方全称】

乙方（以下简称“受托方”）：【乙方全称】

第二章工程概况

第三条工程内容

工程名称：【工程名称】

工程地点：【工程地点】

工程规模：【工程规模】

工程性质：【工程性质】

工程总投资：【工程总投资】

第四条工程质量

工程质量标准应符合国家、行业和地方相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。

工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照国家和地方的相关规定执行。

第三章合同价格

第五条合同总价

本工程的合同总价为【合同总价】元（大写：【合同总价】元整）。

合同总价包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、人员工资、管理费、利润等一切与工程有关的费用。

第六条价格调整

合同签订后，如遇国家和地方政策调整，导致工程造价发生变化，甲乙双方可按实际情况进行价格调整。

工程变更、增减项目导致工程造价变化的，甲乙双方应按实际发生金额进行调整。

第四章合同履行

第七条工程进度

工程计划开工日期：【计划开工日期】

工程计划竣工日期：【计划竣工日期】

乙方应按照约定的工程进度计划完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

第八条材料和设备

乙方应按照约定的材料和设备标准、规格、型号等进行采购，并保证材料和设备的质量。

乙方应提供材料和设备的合格证明文件，并接受甲方的检验。

第九条施工标准和要求

乙方应按照工程设计文件、施工图纸、施工技术规范和标准等进行施工，并接受甲方的监督和检查。

乙方应严格按照有关安全、环保、节能等方面的法律法规和标准进行施工，确保工程安全、环保、节能。

第五章合同价款支付与结算

第十条预付款

甲方应在合同签订后【预付款支付时间】内，向乙方支付预付款，预付款金额为【预付款金额】元（大写：【预付款金额】元整）。

第十一条进度款

乙方应按照工程进度，向甲方申请进度款。

甲方应在收到乙方进度款申请后【进度款支付时间】内，向乙方支付进度款。

第十二条竣工结算

工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告和工程结算书。

甲方应在收到乙方工程竣工报告和工程结算书后【竣工结算时间】内，完成审计和结算。

第六章违约责任

第十三条乙方违约

乙方未按约定时间完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：【违约金计算方式】。

乙方未按约定标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应承担修复、返工等费用，并支付违约金。

第十四条甲方违约

甲方未按约定时间支付预付款、进度款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：【违约金计算方式】。

甲方未按约定时间完成审计和结算的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：【违约金计算方式】。

第七章争议解决

第十五条争议解决方式

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八章其他约定

第十六条保密条款

甲第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条合同依据

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同。

第二条合同主体

甲方（以下简称“委托方”）：【甲方全称】

乙方（以下简称“受托方”）：【乙方全称】

丙方（以下简称“第三方”）：【第三方全称】，作为质量监督和履约保证的第三方主体。

第二章工程概况

第三条工程内容

工程名称：【工程名称】

工程地点：【工程地点】

工程规模：【工程规模】

工程性质：【工程性质】

工程总投资：【工程总投资】

第四条工程质量

工程质量标准应符合国家、行业和地方相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。

工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照国家和地方的相关规定执行。

第三章合同价格

第五条合同总价

本工程的合同总价为【合同总价】元（大写：【合同总价】元整）。

合同总价包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、人员工资、管理费、利润等一切与工程有关的费用。

第六条价格调整

合同签订后，如遇国家和地方政策调整，导致工程造价发生变化，甲乙双方可按实际情况进行价格调整。

工程变更、增减项目导致工程造价变化的，甲乙双方应按实际发生金额进行调整。

第四章合同履行

第七条工程进度

工程计划开工日期：【计划开工日期】

工程计划竣工日期：【计划竣工日期】

乙方应按照约定的工程