承包商履约保证合同（范本）.docx

承包商履约保证合同（范本）

第一章总则

第一条合同目的

为确保甲方在履行《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”）过程中，按照约定的标准、质量和进度完成工程，乙方作为保证人，向甲方提供履约保证。双方经协商一致，订立本合同。

第二条合同主体

委托保证人（承包商，以下称“甲方”）：

住所：____________

法定代表人：____________

电话：____________

传真：____________

保证人（以下称“乙方”）：

住所：____________

法定代表人：____________

电话：____________

传真：____________

第二章保证范围和金额

第三条保证范围

乙方保证的范围包括甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。

第四条保证金额

乙方保证的金额为主合同约定的合同总价款的____%，数额最高不超过人民币____元（大写：____元整）。

如主合同中约定的合同总价款超过人民币____元，乙方保证的金额不得超过该限额。

第三章保证方式和期间

第五条保证方式

乙方保证的方式为：连带责任保证。

第六条保证期间

乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后____日内。

如甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

第四章承担保证责任的形式

第七条承担保证责任的形式

乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：

由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同约定的保证金额。

由乙方代替甲方履行主合同中约定的部分或全部义务，包括但不限于工程质量、工程进度等方面。

其他双方约定的承担保证责任的形式。

第五章违约责任

第八条违约责任

甲方未按照主合同的约定履行义务，给业主造成损失的，乙方应当按照本合同的约定承担保证责任。

乙方未按照本合同的约定提供保证的，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

第六章争议解决

第九条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七章其他约定

第十条合同的生效、变更和解除

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

本合同的变更或解除，必须经双方协商一致，并书面确认。

本合同失效后，乙方应当按照主合同的约定退还履约保证金。

第十一条保密条款

双方在履行本合同过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。

未经对方同意，不得向第三方披露本合同的内容。

第十二条法律适用和解释

本合同适用____法律法规，如有争议，由双方协商解决；协商不成的，适用____法院管辖。本合同的解释权归双方共同所有。

第八章附则

第十三条附件

本合同附件包括：

主合同《建设工程施工合同》副本。

履约保证金支付凭证。

其他双方认为需要附件的文件。

第十四条签字盖章

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字（或盖章）后，本合同立即生效。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签订日期：____________

以上为一份承包商履约保证合同的范本，仅供参考。在实际使用时，请根据具体情况进行调整和补充。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条合同目的

为确保甲方在履行《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”）过程中，按照约定的标准、质量和进度完成工程，乙方作为保证人，向甲方提供履约保证。为进一步保障甲方权益，丙方作为第三方主体，加入本合同，共同承担保证责任。

第二条合同主体

委托保证人（承包商，以下称“甲方”）：

住所：____________

法定代表人：____________

电话：____________

传真：____________

保证人（以下称“乙方”）：

住所：____________

法定代表人：____________

电话：____________

传真：____________

第三方主体（以下称“丙方”）：

住所：____________

法定代表人：____________

电话：____________

传真：____________

第二章保证范围和金额

第三条保证范围

乙方保证的范围包括甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。丙方保证的范围包括但不限于：

协助乙方履行保证责任，确保工程质量和进度。

在乙方无法履行保证责任时，丙方承担连带责任。

第四条保证金额

乙方保证的金额为主合同约定的合同总价款的____%，数额最高不超过人民币____元（大写：____元整）。

如主合同中约定的合同总价款超过人民币____元，乙方保证的金额不得超过该限额。

丙方保证的金额为人民