(完整)路缘石施工合同.docx

2008 年 7 月 16 日 ... 2、上述单价中包括完成该项目劳务、材料、机械、质量自检、安装、缺陷修复、缺陷责任 工程 工程施工承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的有关规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程进度，工程任务及工程质量的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方具体协商签订本合同，望双方共同遵守。 一、工程名称： 。 二、工程地点： 三、工程内容及工程量： 工程内容：按施工图和技术规范要求安装道路的路缘石， 工程数量按现场实际发生数量计算。 工程完工后的最终工程数量应由现场技术员做工程完结验工， 经双方签字共同确认，并以此验工单为最后的结算工程数量。 四、双方权利义务 ( 一) 、甲方权利义务 1、甲方负责向乙方提供施工项目的图纸、规范及施工中的质量 要求，并最终确定工程数量，如施工中有变更的部分，则施工中变更 的部分另行进行计算， 如因甲方责任造成延期开工或暂时停工的， 工 期除相应顺延外，甲方还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际 损失，由此造成的第三方损失应由甲方负责。 1 2、甲方应派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关 施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。 3、工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在 3 日内组织有关人 员进行验收，并作出最终的签认。 、按合同规定甲方应及时向乙方支付工程款。 ( 二) 、乙方权利义务 1、乙方应按甲方要求按图纸施工，编制施工方案，保证工程质 量，并经甲方同意后开始施工。 2、乙方制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝 重大安全事故的发生， 如发生事故由乙方承担一切责任， 并承担由此 给甲方及其他施工单位造成的一切损失。 3、乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照甲方的现 场管理模式进行施工。 五、工程结算方式： （一） 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量以甲乙双方共同签认后的数量作为最终结算的依据。 如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 （二） 工程价款结算式如下： 六、工期： 该工程自 年 月 日至 年 月 2 日全部竣工（如因甲方责任造成的误工，则工期顺延） 。 七、材料供应： 甲方为乙方提供各种相应的材料，并保证材料质量满足相关规定的要求，如出现质量问题，有甲方承担相应的损失，乙方不负任何责任。 八、工程质量及验收标准：工程质量确保优良，乙方必须严格按照甲方的要求， 精心组织施工， 满足相关的质量标准及相关的规定要求，并认可甲方出具的相关质量要求和规范及检验标准。 九、合同纠纷 本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或 调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打 √，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。 1、提交 仲裁委员会 ( ) 2、依法向人民法院起诉（ ） 十、其它约定： 1、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全 教育，增强自我保护意识，对在该工程施工期间，发生的各类机械、 人员、工程的安全、质量事故，一律由乙方自负。 2、因甲方原因造成的安全质量事故，由甲方承担（需附甲方施 工现场技术负责人签认单）误工损失费用。 3、乙方需无条件执行甲方、公安部门以及地方政府的有关规定。 4、生活驻地、劳动保护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自 3 行解决，并符合国家的有关法律法规的规定。 5、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失，甲 方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿。 十一、未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同一式 份，甲 方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。 甲方单位（盖章） : 乙方单位（盖章）： 负责人： 负责人： 电 话： 电 话： 年 月 日 年 月 日 4